Satış Sözleşmesi Örneği

Satış sözleşmesi örneği ile satış sözleşmesi talebinde bulunulabilir. Satış sözleşmesi örneği doldurulurken dikkat edilmesi gerekenler hem sözleşmenin içerisinde yer alan talimatlarda hem de aşağıda yer alan dikkat edilmesi gerekenler başlığında belirtilmiştir.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi alarak sözleşmeyi daha doğru yazmak için “satış sözleşmesi” yazımızı okuyabilirsiniz.

Satış Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki satış sözleşmesi örneğinin bir taslak niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Her olayın kendi özgü koşulları dikkate alınarak özel bir sözleşme hazırlanmalıdır. Ayrıca usul hukuku kurallarına dikkat edilmelidir. Usul hukukunda hatalar yapılması durumunda haklı olsanız bile talebiniz ret ile sonuçlanacaktır. Bundan dolayı hukuki destek alınması tavsiye edilir.

Sözleşme Örneği

TİCARİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

• İşbu sözleşme, birinci taraf olan ……. (bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır) ile ikinci taraf olan …………………………………………… (bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.

• SATICI: İsim-Soyisim, Adres, İletişim Numarası, E-Posta Adresi

• ALICI: İsim-Soyisim, Adres, İletişim Numarası, E-Posta Adresi

• Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri, usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla; posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler..

2. KONU:

• Bu sözleşmenin özü, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan sipariş formunda belirtilen malın nitelik ve miktarının, …. tarafından alıcıya temin edilmesini içerir.

3. SÖZLEŞME TÜRÜ VE BEDELİ:

• Bu sözleşme, birim fiyat esasına dayanan bir sözleşmedir. Sipariş formundaki her iş kalemi için belirlenen miktar ile tedarikçi tarafından önerilen birim fiyatların çarpımı sonucu elde edilen, rakamla ifade edilen toplam bedel ………₺ üzerinde anlaşılmıştır.

4. SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN GİDERLER:

• Taahhüdün (ek işlerden kaynaklanabilecek artışlar dahil) yerine getirilmesi için gerekli olan nakliye, sigorta ve yükleme masrafları, sözleşmede belirtildiği şekilde karşılanacaktır.

• İlgili mevzuat gereği hesaplanacak KDV, sözleşme bedeline dahil değildir ve alıcı tarafından ….’e ödenecektir. Sözleşme masrafları kapsamında ortaya çıkacak giderler alıcıya aittir. Nakliye, muhafaza ve sigorta masrafları da alıcı tarafından karşılanacaktır.
  

5. SÖZLEŞME EKLERİ:

• Sipariş formu, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir ekidir ve bu nedenle …..’i ve alıcıyı bağlayıcıdır. Sözleşme ile sipariş formu arasında herhangi bir çelişki bulunması durumunda, sipariş formunda yer alan koşullar …..’i ve alıcıyı bağlar.

6. SÖZLEŞME TESLİM ŞARTLARI:

• Malın Teslim Edilme Yeri; “……………………………………………………..”
  
• Sözleşmenin imzalanmasını müteakip sipariş avansının ödenmesi durumunda işe başlanacaktır. Teslim süresi, sipariş avansının ödenmesini müteakip ………. iş günü olarak belirlenmiştir. Mallar, … tarafından belirtilen teslim programına göre alıcı tarafından belirlenen adreste teslim alınacaktır.

7. ÖDEME: 

• Satış bedelinin toplam tutarının yüzde otuzu, sözleşmenin imzalanmasını takiben yedi gün içinde ödenirken, kalan kısmı malzemenin tesliminden önce peşin olarak ödenecektir.

• Satılan malın mülkiyet hakkı şahsımıza aittir. Mülkiyet hakkı, mal bedelinin tamamının alıcı tarafından ödenmesiyle birlikte alıcıya geçer. Mal bedelinin tamamının ödenmemesi durumunda, şahsımız herhangi bir ihtara gerek duymaksızın ve ilam almaya ihtiyaç olmaksızın mal üzerindeki mülkiyet hakkından doğan tüm hak ve yetkilerini kullanma hakkına sahiptir. Alıcı, mal üzerindeki tasarruf hakkına müdahale etmeme taahhüdünde bulunur. Alıcı, bu hakkın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tüm masrafları peşinen ödemeyi kabul ve beyan eder.

8. AVANS:

• Sözleşme bedelinin ………………………………………… TL’lik kısmını imzaların tamamlanmasını müteakip ödeyecektir. Alıcı, avans teminat mektubu talebini yazılı olarak bildirmesi durumunda, ……… avans teminat mektubunu yazılı talebi takiben 7 iş günü içerisinde teslim edecektir.

9. FİYAT FARKI:

• Bu iş için fiyat farkı talep edilmeyecektir. 

10. SÜRE UZATIMI:

• Tarafların işbu sözleşme ve eklerinde kabul ettiği süreler, kat’i nitelikte olup, aşağıda belirtilen sebepler dışında kesinlikle süre uzatımına gidilmeyecektir. 

• Alıcıdan kaynaklanan sebepler şunları içerir: alıcı tarafından yazılı emirle işin tamamının veya bir kısmının durdurulması; İş programına işin yapılacağı bölümlerin alıcı tarafından tesliminin gecikmesi; Projede yapılan tadilattan dolayı meydana gelebilecek gecikme; Sipariş bedeline nazaran iş miktarında artış olması; alıcının sebep olduğu diğer gecikme sebepleri ve bu gecikme sebeplerinde alıcının kusuru bulunmaması ve bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması halinde, malzemenin niteliğine göre üretimin bir kısmına veya tamamına ait süre, en az gecikilen süre kadar uzatılacaktır.

• Mücbir Sebepler ise şunları içermektedir: Umumi seferberlik veya işyerinin bulunduğu şehirde seferberlik ilan edilmesi; İşyeri ve çevresinde bulaşıcı hastalık çıkması; Kanuni grev ve lokavt ilan edilmesi (Alıcının veya personellerinin ilan edecekleri dikkate alınmayacaktır.); İşin hükümet tarafından durdurulması; İşyeri ve çevresinde deprem olması sebebiyle işin alıcı tarafından durdurulması; İşyeri ve çevresinde su baskını ve yangın çıkması gibi sebepler; tedarikçinin kusurundan kaynaklanmayan, taahhüdün yerine getirilmesine ve işin yapılmasına engel olması ve bu engeli kaldırmaya alıcının gücünün yetmemesi ve alıcı tarafından 10 gün içinde ….’e yazılı bildirim yapılması halinde, malzemenin niteliğine ve üretim programına bağlı olarak işin bir kısmında veya tamamında süre en az gecikilen süre kadar uzatılacaktır.

11. CEZA-İ ŞART:

• Alıcı tarafından taahhüt edilen ödeme süresinin geçmesi halinde, her geçen gün için herhangi bir ihtarda bulunmaya ve ilam almaya gerek kalmaksızın, sözleşme bedelinin %0,1’i oranında gecikme cezası uygulanır. Ayrıca, gecikme faizi talep etme hakkı saklı tutulur.

• Eğer teslim programında işin kısım kısım teslimi öngörülmüşse, her bir kısım için ödeme gecikmeleri ayrı ayrı hesaplanır ve geciken kısım için belirlenen oranda gecikme cezası kesilir ve faiz talep edilir.

• Gecikme cezası, alıcıya herhangi bir ihtarda bulunmaya veya ilam almaya gerek kalmaksızın … tarafından fatura edilir.

• Gecikme durumunda, …’in gecikme nedeniyle sahip olduğu diğer haklar ve uğradığı bütün zararların tazmin hakkı saklı tutulmaktadır.

12. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:

• Sözleşme hükümlerinde değişiklik, ancak tarafların imzasını taşıyan ek sözleşme tarafından imzalanarak gerçekleştirilebilir.

• Sözleşmedeki haklarından feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname, diğer tarafa iletildikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.

• Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekte ihmali veya gecikmesi, zımni bir kabul anlamına gelmeyecektir.

13. ALICININ SORUMLULUKLARI:

• Alıcı, satılan malzemelere gerekli özen ve dikkati göstereceğini, sözleşme konusu malı, belirlenen standartlar dahilinde teste tabi tutacağını ve aksi durumlarda derhal satıcıya yazılı olarak bildireceğini taahhüt eder.

• Alıcı, malzemelerle ilgili uygulayacağı test prosedürlerini, teknik şartnameleri ve üretim standartları dışında olması veya olmamasına bakılmaksızın uyguladığı prosedürlerle ilgili satıcıya yazılı bildirimde bulunmadığı takdirde, tüm zarar ve ziyan yükümlülüklerini karşılayacağını kabul eder.

14. GARANTİ:

• İşbu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlerin taşıma giderleri, sözleşme bedelinin dışında tutulmuştur. Taşıma sürecinde, malın sigortalanması gerektiği durumlarda alıcı bu sorumluluğu üstlenir.

• …. tarafından üretilen malzemeler, sipariş formunda belirtilen uluslararası standartlara uygun olarak ve toleranslar dahilinde alıcıya teslim edilecektir.

• Malzemelerin alıcıya teslimi sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü sorun, malzeme kalitesinden kaynaklanmayan, montaj öncesi veya sonrası meydana gelen zarar ve ziyan alıcının sorumluluğundadır.

• Alıcı, malzemelerde tespit ettiği sorunları derhal ….’e yazılı olarak bildirecektir. Yapılacak testler sonucunda ortaya çıkan …. kaynaklı sorunlarda malzemelerin yeniden temini ….’nin sorumluluğundadır.

• Malzemelerin garanti süresi …. yıldır.

15. TEDARİKÇİNİN İFLASI:

• Tedarikçinin iflas etmesi veya herhangi bir sebep dolayısıyla mahkeme tarafından işlerin tasfiyesine ve sanatını yapmaktan men edilmesi durumunda, iflas ilanının yapıldığı tarihten itibaren sözleşme feshedilir.

16. UYUŞMAZLIK:

• Bu sözleşmeden doğan veya bu sözleşmeyle bağlantılı tüm ihtilaflar, …………. Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Kuralları’na uygun olarak ve ………….. Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nde arabuluculuk yoluyla çözümlenmek üzere taraflar arasında anlaşılmıştır.

(Yukarıdaki maddelerde yer alan bilgileri kişi kendi durum ve koşullarına göre doldurmalıdır. Yukarıda kişinin kendi özel durumuna ilişkin yer almayan husus mevcut ise özel olarak o konu ile ilgili bir madde eklenmelidir.)

17. YÜRÜRLÜK:

• Bu sözleşme, taraflarca tetkik edilip onaylanmış olup, … madde hükmünde ve ekleriyle birlikte taraflarca okunarak kabul edilmiş ve … nüsha şeklinde imzalanarak … / … / … tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SATICI FİRMA     ALICI FİRMA

İSİM-SOYİSİM   İSİM-SOYİSİM

İMZA       İMZA

Satış Sözleşmesi Örneği Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Satış sözleşmesi örneği doldurulurken her olayın kendi özgü koşullarına dikkat edilerek doldurulmalıdır.
• Yetkili ve görevli mahkeme doğru tespit edilerek yazılmalıdır.
• Sözleşmede kanun gereği bulunması gereken zorunlu unsurlar mutlaka doldurulmalıdır.
• Her iddianın dayandığı ispat araçları hukuki deliller kısmında mutlaka belirtilmelidir.
• Satış sözleşmesi örneği doldurulurken netice-i talep bölümünde talep edilecek hususlar eksiksiz ve açıkça yazılmalıdır.
• Dava açarken ve dava sırasında hak düşürücü sürelere, zamanaşımı sürelerine ve hukuki sürelere dikkat edilmelidir.
• Dava açmadan önce arabuluculuk şartı var ise ilk olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.
• Dava açılırken/başvuru yapılırken gerekli harç ve gider avanslarının ödenmesi unutulmamalıdır.

Sonuç

Görüldüğü üzere, satış sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta mevcuttur. Bunlarda eksiklik olduğu takdirde, zaman kaybı ve gereksiz masraflar gündeme gelir. Gerek sözleşme hazırlama gerekse sonraki dava sürecini doğru şekilde yürütebilmek adına, alanında uzman bir avukattan destek almakta fayda vardır.